Tomadas de Preços
LICITAÇÕES EM ANDAMENTO
- TOMADA DE PREÇOS 044/2023
-
Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço unitário, para a Execução das Obras de Reforma e Ampliação do CT Microrregião 3, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 044/2023
Processo Administrativo: 19.0.000058087-5
Situação:
Agendada
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA
LOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de TP nº 044/2023 – doc. SEI nº 25242485
Projeto Básico – doc. SEI nº 25127373
Orçamento e Cronograma Financeiro – doc. SEI nº 25200191
Projeto Arquitetônico - 23814540
Licenciamento predial 23814670
Projeto Elétrico - 23815190
Relatório SPDA - 23770286
Projeto Estrutural - 23814845
Memoriais descritivos - 23814926
Projeto Hidrossanitário - 23815059
PPCI - 23815296
Pacote Editáveis Formatação BID - 24250267
Ofício BID - 25147713
POLÍTICA DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID) SOBRE PRÁTICAS PROIBIDAS - 20998706
Dispensa acerca do art. 4º da Lei Municipal 12.827/2021 – doc. SEI nº 20217746
Publicações
Aviso de Abertura de Licitação
DOPA/DOU/JORNAL 12/09/2023
- TOMADA DE PREÇOS 036/2023
-
Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço unitário, para Contratação de obra de recuperação estrutural da ponte Vicente da Fontoura, localizada na Avenida Ipiranga, no município de Porto Alegre – RS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 036/2023
Processo Administrativo: 23.0.000036999-3
Situação:
Agendada
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA
LOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de TP nº 036/2023 – doc. SEI nº 25180706
Projeto Básico – doc. SEI nº 24730036
Orçamento e Cronograma Financeiro – doc. SEI nº 24743210
Levantamentos / Projetos - doc. SEI nº - DOWNLOAD AQUI
Dispensa acerca do art. 4º da Lei Municipal 12.827/2021 – doc. SEI nº 24730208
Publicações
- TOMADA DE PREÇOS 035/2023
-
Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço unitário, para Contratação de Empresa de Engenharia para Obra de Reforma da Cobertura das Salas da Procuradoria Municipal na Unidade Azenha do DMLU, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 035/2023
Processo Administrativo: 23.17.000002043-8
Situação:
Agendada
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA
LOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de TP nº 035/2023 – doc. SEI nº 25345068
Projeto Básico – doc. SEI nº 24871708
Orçamento e Cronograma Financeiro – doc. SEI nº 24870837
Levantamentos / Projetos - doc. SEI nº - 23814827
Publicações
Aviso de Abertura de Licitação
DOPA/JORNAL 26/09/2023
- TOMADA DE PREÇOS 031/2023
-
Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço global, para contratação de empresa para execução da Obra de Revitalização da Praça Jairo Galisteo (Área 154/06), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 031/2023
Processo Administrativo: 23.0.000062854-9
Situação:
Agendada
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA
LOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de TP nº 031/2023 – doc. SEI nº 25097765
Projeto Básico – doc. SEI nº 25049119
Orçamento e Cronograma Financeiro – doc. SEI nº 24666433
Levantamentos/ Projetos - DOWNLOAD
Memoriais descritivos/ Manuais - DOWNLOAD
Dispensa acerca do art. 4º da Lei Municipal 12.827/2021 – doc. SEI nº 24268704
Publicações
Aviso de Abertura de Licitação
DOPA/JORNAL 01/09/2023
Aviso de Suspensão da Licitação
DOPA/JORNAL 05/09/2023
Aviso de Reinício da Licitação
DOPA/JORNAL 11/09/2023
DOU 11/09/2023
Aviso de Alteração de Horário de Abertura
DOPA/JORNAL 12/09/2023
Ata de Abertura de Licitação - doc. SEI n.º 25529148
- TOMADA DE PREÇOS 031/2022
-
Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço global, para a reforma do 2° Pavimento da Casa dos Conselhos situada na Av. João Pessoa, 1110, esquina Av. Venâncio Aires Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90040-000, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 031/2022
Processo Administrativo: 19.0.000067338-5
Situação:
Agendada
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA
LOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de TP nº 031/2022 – doc. SEI nº 25414176
Projeto Básico – doc. SEI nº 20451089
Orçamento e Cronograma Financeiro – doc. SEI nº 25408963
Dispensa acerca do art. 4º da Lei Municipal 12.827/2021 – doc. SEI nº 19637088
Publicações
Aviso de Abertura de Licitação
DOPA/JORNAL 25/09/2023
- TOMADA DE PREÇOS 030/2023
-
Objeto: Contratação, pelo regime de empreitada por preço unitário, de Empresa de Engenharia para Obra de Reforma da Cobertura da Unidade Extremo Sul do DMLU, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 031/2023
Processo Administrativo: 23.17.000001831-0
Situação:
Agendada
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA
LOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de TP nº 030/2023 – doc. SEI nº 25085468
Projeto Básico – doc. SEI nº 25006908
Orçamento e Cronograma Financeiro – doc. SEI nº 24600837
Levantamentos/ Projetos - DOWNLOAD
Memoriais descritivos/ Manuais - DOWNLOAD
Dispensa acerca do art. 4º da Lei Municipal 12.827/2021 – doc. SEI nº 23914914
Publicações
- TOMADA DE PREÇOS 025/2023
-
Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço global, para a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A REQUALIFICAÇÃO URBANA EM PORTO ALEGRE - “PROGRAMA CENTRO+4D” COM INTERVENÇÕES DE “URBANISMO TÁTICO”, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 025/2023
Processo Administrativo: 22.0.000147650-9
Situação:
Agendada
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA
LOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de TP nº 025/2023 – doc. SEI nº 24993890
Projeto Básico – doc. SEI nº 24978732
Orçamento e Cronograma Financeiro – doc. SEI nº 23982494
Dispensa acerca do art. 4º da Lei Municipal 12.827/2021 – doc. SEI nº 22824381
Publicações
Aviso de Abertura de Licitação
DOPA 24/08/2023
DOPA 01/09/2023 - ALTERAÇÃO DE DATA DE ABERTURA
Resposta Pedido de Esclarecimento Flávio Pauletti - doc. SEI n.º 25235338
Resposta Pedido de Esclarecimento LAND 5 - doc. SEI n.º 25235785
Ata de Abertura de Licitação - doc. SEI n.º 25562653
- TOMADA DE PREÇOS 011/2023
-
Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço unitário, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DO PAVILHÃO DO PATRIMÔNIO DA SMED SITUADO NA RUA OLAVO BILAC, 542 – BAIRRO SANTANA, NESTA CAPITAL , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 011/2023
Processo Administrativo: 21.0.000067870-5
Situação:
Agendada
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA
LOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de TP nº 011/2023 – doc. SEI nº 23792421
Projeto Básico – doc. SEI nº 23482872
Orçamento e Cronograma Financeiro – doc. SEI nº 23515822
Projetos - doc. SEI n.º 21617249, 21617312, 21617357, 21617462, 21617577, 21618056, 21617678 e 21617743.
Publicações
Aviso de Abertura de Licitação
DOPA 12/06/2023
DOPA 23/06/2023 - ALTERAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS
Ata de Abertura de Licitação - doc. SEI n.º 24289643
Ata de Julgamento de Habilitação - doc. SEI n.º 24315704
DOPA 06/07/2023 - RESULTADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
Ata de Abertura das Propostas - doc. SEI n.º 24497356
Ata de Julgamento das Propostas - doc. SEI n.º 24676220
DOPA 01/08/2023 - RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
Ata de Retificação do Julgamento de Propostas - doc. SEI n.º 24925245
DOPA 17/08/2023 - RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO
- TOMADA DE PREÇOS 010/2023
-
Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço unitário, para contratação dos PROJETOS EXECUTIVOS DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS ELENCADAS PELO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 010/2023
Processo Administrativo: 23.0.000015759-7
Situação:
Agendada
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA
LOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de TP nº 010/2023 – doc. SEI nº 23619422
Projeto Básico – doc. SEI nº 23205678 e 23205706
Orçamento e Cronograma Financeiro – doc. SEI nº 22798855
Projetos - doc. SEI n.º 23000274
Planilha de quantitativos - doc. SEI n.º 23000310
Publicações
Aviso de Abertura de Licitação
DOPA 29/05/2023
Ata de Abertura de Licitação - doc. SEI n.º 24043471
Ata de Julgamento de Habilitação - doc. SEI n.º 24965580
DOPA 21/08/2023 - RESULTADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
DOPA 30/08/2023 - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
LICITAÇÕES FINALIZADAS
2023
- TOMADA DE PREÇOS 028/2023
-
Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço unitário, para Contratação da elaboração de Projetos Completos de Edificações para Habitação de Interesse Social, destinada à comunidade Associação Comunitária Barcelona na Região Humaitá, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 028/2023
Processo Administrativo: 23.14.000002645-0
Situação:
Homologado
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA
LOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de TP nº 028/2023 – doc. SEI nº 24679689
Projeto Básico – doc. SEI nº 24671934
Orçamento e Cronograma Financeiro – doc. SEI nº 24520077
Levantamentos/ Projetos - doc. SEI n.º 23763951 e 23765511
Memoriais Descritivos/Manuais - doc. SEI n.º 23765584
Dispensa acerca do art. 4º da Lei Municipal 12.827/2021 – doc. SEI nº 23853574
Publicações
Aviso de Abertura de Licitação
DOPA 02/08/2023
Ata de Abertura de Licitação - doc. SEI n.º 24976046
Ata de Julgamento de Habilitação - doc. SEI n.º 24986893
DOPA 22/08/2023 - RESULTADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
Ata de Abertura de Proposta - doc. SEI n.º 25006199
Ata de Julgamento de Proposta - doc. SEI n.º 25097924
DOPA 30/08/2023 - RESULTADO DE JULGAMENTO
Termo de Adjudicação e Homologação - doc. SEI n.º 25125860
- TOMADA DE PREÇOS 024/2023
-
Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço global, para a contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço global, para a elaboração do Projeto Executivo para a "Reformulação do Entroncamento da Av. Ipiranga X Bento Gonçalves X Antônio de Carvalho", conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos
Licitação: Tomada de Preços 024/2023
Processo Administrativo: 22.0.000090362-4
Situação:
Deserta
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA
LOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de TP nº 024/2023 – doc. SEI nº 25008916 - ATUALIZADO
Projeto Básico – doc. SEI nº 24895931 - ATUALIZADO
Orçamento e Cronograma Financeiro – doc. SEI nº 24937891 - ATUALIZADO
Levantamentos/ Projetos - doc. SEI n.º 19669606, 19669627, 19669649 e 19669674
Memoriais Descritivos/Manuais - doc. SEI n.º 24895867 - ATUALIZADO
Dispensa acerca do art. 4º da Lei Municipal 12.827/2021 – doc. SEI nº 24063200
Publicações
Aviso de Abertura de Licitação
DOPA 07/07/2023
Resposta Pedido de Esclarecimento PCA - doc. SEI n.º 24518219
DOPA 20/07/2023 - SUSPENSÃO DE TOMADA DE PREÇOS
DOPA 28/08/2023 - REINÍCIO DE LICITAÇÃO E REPUBLICAÇÃO DE EDITAL
DOPA 30/08/2023 - RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO
Ata de Abertura de Licitação - doc. SEI n.º 25372653
DOPA 18/09/2023 - RESULTADO DE JULGAMENTO
Termo de Homologação - doc. SEI n.º 25392347
- TOMADA DE PREÇOS 023/2023
-
Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço unitário, para a Contratação de empresa através de licitação do tipo menor preço para fornecimento de material e execução de reforma no Centro de Material Esterilizado (CME) do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 023/2023
Processo Administrativo: 23.0.000000411-1
Situação:
Homologado
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA
LOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de TP nº 023/2023 – doc. SEI nº 24529548
Projeto Básico – doc. SEI nº 24512099
Orçamento e Cronograma Financeiro – doc. SEI nº 23534318
Levantamentos/ Projetos - doc. SEI n.º 21865906
Memoriais Descritivos - doc. SEI n.º 21864473
Dispensa acerca do art. 4º da Lei Municipal 12.827/2021 – doc. SEI nº 21866140
Publicações
Aviso de Abertura de Licitação
DOPA 24/07/2023
Ata de Abertura de Licitação - doc. SEI n.º 24819428
Ata de Julgamento de Habilitação - doc. SEI n.º 24939799
DOPA 18/08/2023 - RESULTADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
Ata de Abertura de Propostas - doc. SEI n.º 25128639
Ata de Julgamento de Propostas - doc. SEI n.º 25187032
DOPA 05/09/2023 - RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA
Termo de Adjudicação e Homologação - doc. SEI n.º 25369686
- TOMADA DE PREÇOS 021/2023
-
Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço global, para contratação do Projeto Executivo para Alça de acesso Túnel da Conceição à Av. Osvaldo Aranha, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 021/2023
Processo Administrativo: 23.0.000029234-6
Situação:
Deserta
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA
LOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de TP nº 021/2023 – doc. SEI nº 24241410
Projeto Básico – doc. SEI nº 24197729
Orçamento e Cronograma Financeiro – doc. SEI nº 23996434
Levantamentos/ Projetos - doc. SEI n.º 23923816 e 22887758
Dispensa acerca do art. 4º da Lei Municipal 12.827/2021 – doc. SEI nº 24127615
Publicações
Aviso de Abertura de Licitação
DOPA 03/07/2023
Ata de Abertura de Licitação - doc. SEI n.º 24547739
DOPA 24/07/2023 - RESULTADO DE JULGAMENTO
Termo de Homologação - doc. SEI n.º 24581028
- TOMADA DE PREÇOS 020/2023
-
Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço unitário, para execução dos Projetos Executivos das obras de infraestrutura e pavimentação da Estrada Jacques da Rosa, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 020/2023
Processo Administrativo: 23.0.000034039-1
Situação:
Homologada
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA
LOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de TP nº 020/2023 – doc. SEI nº 24125000
Projeto Básico – doc. SEI nº 23896254 e 23889647
Orçamento e Cronograma Financeiro – doc. SEI nº 23943309
Memória de Cálculo do Quantitativo - doc. SEI n.º 23319533
Publicações
Aviso de Abertura de Licitação
DOPA 26/06/2023
Resposta Pedido de Esclarecimento Estel Engenharia - doc. SEI n.º 24291423
Resposta Pedido de Esclarecimento Estel Engenharia 2 - doc. SEI n.º 24346037
DOPA 12/07/2023 - ALTERAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS
Ata de Abertura de Licitação - doc. SEI n.º 24494789
Ata de Julgamento de Habilitação - doc. SEI n.º 24823472
DOPA 11/08/2023 - RESULTADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
Ata de Abertura de Proposta - doc. SEI n.º 25012151
Ata de Julgamento de Propostas - doc. SEI n.º 25212750
DOPA 06/09/2023 - RESULTADO DE JULGAMENTO
Termo de Adjudicação e Homologação - doc. SEI n.º 25394386
- TOMADA DE PREÇOS 016/2023
-
Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço unitário, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO TELHADO, PISO DOS MÓDULOS BERÇÁRIO E MATERNAL E SISTEMA DE DRENAGEM DA EMEI VILA DA PÁSCOA, SITUADA NA RUA LÓRIS JOSÉ ISATTO, 95 – BAIRRO RUBEM BERTA, NESTA CAPITAL, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 016/2023
Processo Administrativo: 21.0.000033763-0
Situação:
Homologado
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA
LOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de TP nº 016/2023 – doc. SEI nº 24650191
Projeto Básico – doc. SEI nº 24612643
Orçamento e Cronograma Financeiro – doc. SEI nº 23853741
Levantamentos/ Projetos - doc. SEI n.º 19272414, 19272447, 19272498 e 19272533
Publicações
Aviso de Abertura de Licitação
DOPA 08/08/2023
Ata de Abertura de Licitação - doc. SEI n.º 25057521
Ata de Julgamento de Habilitação - doc. SEI n.º 25080507
DOPA 30/08/2023 - RESULTADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
Ata de Abertura de Proposta - doc. SEI n.º 25143080
Ata de Julgamento de Proposta - doc. SEI n.º 25186578
DOPA 05/09/2023 - RESULTADO DE JULGAMENTO
Termo de Adjudicação e Homologação - doc. SEI n.º 25228112
- TOMADA DE PREÇOS 015/2023
-
Objeto: Contratação de empresa ou consórcio de empresas, pelo regime de empreitada por preço unitário, para EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, REFERENTE À URBANIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO, COM A CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NA PRAÇA DOUTOR CELSO PEDRO LUFT, SITUADA NA AV. TEIXEIRA MENDES, BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS, MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, ASSIM OPORTUNIZANDO A QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 015/2023
Processo Administrativo: 23.0.000037725-2
Situação:
Homologado
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA
LOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de TP nº 015/2023 – doc. SEI nº 24034212
Projeto Básico – doc. SEI nº 23960173
Orçamento e Cronograma Financeiro – doc. SEI nº 23834604
Levantamentos/Projetos - doc. SEI n.º 23822202
Publicações
Aviso de Abertura de Licitação
DOPA 16/06/2023
DOPA 19/06/2023 - RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO
Ata de Abertura de Licitação - doc. SEI n.º 24311448
Ata de Julgamento de Habilitação - doc. SEI n.º 24363281
DOPA 10/07/2023 - RESULTADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
Ata de Abertura de Proposta - doc. SEI n.º 24391601
Ata de Julgamento de Proposta - doc. SEI n.º 24442575
DOPA 14/07/2023 - RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA
Termo de Adjudicação e Homologação - doc. SEI n.º 24476817
- TOMADA DE PREÇOS 013/2023
-
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS, PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA, REFERENTE A CONTENÇÃO DE UMA ÁREA DE TALUDE JUNTO A ÁREA VERDE DO MORRO RICALDONE, COM FRENTE À RUA ENGENHEIRO SALDANHA, NO BAIRRO MOINHOS DE VENTO, DEVIDAMENTE DESCRITA NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PROJETOS E ORÇAMENTOS ANEXOS AO PROCESSO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 013/2023
Processo Administrativo: 21.0.000065341-9
Situação:
Deserta
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA
LOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de TP nº 013/2023 – doc. SEI nº 24148164
Projeto Básico – doc. SEI nº 24114875
Orçamento e Cronograma Financeiro – doc. SEI nº 23771452
Projetos - doc. SEI n.º 23670395 e 23670387.
Publicações
Aviso de Abertura de Licitação
DOPA 27/06/2023
Ata de Abertura de Licitação - doc. SEI n.º 24467687
DOPA 17/07/2023 - RESULTADO DE JULGAMENTO
- TOMADA DE PREÇOS 012/2023
-
Objeto: Contratação de empresa de Arquitetura e Engenharia, pelo regime de empreitada por preço global, para a elaboração de Levantamentos, Inspeções, Prospecções, Laudos Técnicos Conclusivos, Projetos Executivos de Arquitetura, Instalações Elétricas, novo SPDA, PPCI, Impermeabilizações e Instalações Pluviais, Recuperação de Estruturas e Revestimentos, e Atualização de Sistemas Mecânicos, com Orçamentos de todas as especialidades para Obras de Recuperação e Conservação do PAÇO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 012/2023
Processo Administrativo: 23.0.000036555-6
Situação:
Fracassada
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA
LOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de TP nº 012/2023 – doc. SEI nº 24186597
Projeto Básico – doc. SEI nº 22939441
Orçamento e Cronograma Financeiro – doc. SEI nº 22998861
Levantamentos/Projetos - doc. SEI n.º 22939465
Memoriais Descritivos/Manuais - doc. SEI n.º 22939353 e 22939299
Publicações
Aviso de Abertura de Licitação
DOPA 29/06/2023
Ata de Abertura de Licitação - doc. SEI n.º 24498222
Ata de Julgamento de Habilitação - doc. SEI n.º 24778859
DOPA 08/08/2023 - RESULTADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
Termo de Homologação - doc. SEI n.º 24968868
- TOMADA DE PREÇOS 009/2023
-
Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço unitário, para CONTRATAÇÃO EMPRESA para EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO NA PRAÇA NAÇÕES UNIDAS - RECANTO INFANTIL, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 009/2023
Processo Administrativo: 23.0.000036450-9
Situação:
Homologada
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA
LOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de TP nº 009/2023 – doc. SEI nº 23911567
Projeto Básico – doc. SEI nº 23048520
Orçamento e Cronograma Financeiro – doc. SEI 23048524
Projetos - doc. SEI n.º 22935363, 22935391, 22935441 e 22935485
Atendimento ou dispensa acerca do art. 4º da Lei Municipal 12.827/2021 – doc. SEI nº 22936156
Publicações
Aviso de Abertura de Licitação
DOPA 13/06/2023
DOPA 23/06/2023 - ALTERAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS
Ata de Abertura de Licitação - doc. SEI n.º 24255899
Ata de Julgamento de Habilitação - doc. SEI n.º 24315044
DOPA 06/07/2023 - RESULTADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
Ata de Abertura de Proposta - doc. SEI n.º 24342780
Ata de Julgamento de Proposta - doc. SEI n.º 24372886
DOPA 11/07/2023 - RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA
Termo de Adjudicação e Homologação - doc. SEI n.º 24414844
- TOMADA DE PREÇOS 006/2023
-
Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço unitário, para Contratação de empresa de Arquitetura ou Engenharia para a elaboração de Laudos de Avaliação Estrutural e Projeto de Recuperação da CHAMINÉ DA USINA DO GASÔMETRO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 006/2023
Processo Administrativo: 22.0.000133044-0
Situação:
Homologada
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA
LOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de TP nº 006/2023 – doc. SEI nº 23025229
Projeto Básico – doc. SEI nº 21637731
Orçamento e Cronograma Financeiro – doc. SEI nº 22995667
Atendimento ou dispensa acerca do art. 4º da Lei Municipal 12.827/2021 – doc. SEI nº 20957554
Publicações
Aviso de Abertura de Licitação
DOPA 19/04/2023
Resposta pedido de Esclarecimento - doc. SEI n.º 23426997
Ata de Abertura de Licitação - doc. SEI n.º 23515356
Ata de Julgamento de Habilitação - doc. SEI n.º 23610788
DOPA 17/05/2023 - RESULTADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
Ata de Abertura de Proposta - doc. SEI n.º 23659680
Ata de Julgamento de Proposta - doc. SEI n.º 23771565
DOPA 29/05/2023 - RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA
Termo de Homologação - doc. SEI n.º 23808973
- TOMADA DE PREÇOS 005/2023
-
Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço unitário, para serviço especializado de engenharia de diagnóstico estrutural e elaboração de projeto de recuperação da edificação de descarga da Unidade de Triagem e Compostagem (UTC) do DMLU, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 005/2023
Processo Administrativo: 22.17.000000869-6
Situação:
Deserta
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA
LOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de TP nº 005/2023 – doc. SEI nº 22987480
Projeto Básico – doc. SEI nº 22897081
Orçamento e Cronograma Financeiro – doc. SEI nº 22897467
Levantamentos/Projetos – doc. SEI nº 17728304
Atendimento ou dispensa acerca do art. 4º da Lei Municipal 12.827/2021 – doc. SEI nº 20036326
Publicações
Aviso de Abertura de Licitação
DOPA 17/04/2023
Ata de Abertura de Licitação - doc. SEI n.º 23454099
DOPA 08/05/2023 - RESULTADO DE JULGAMENTO
Termo de Homologação - doc. SEI n.º 23483571
- TOMADA DE PREÇOS 004/2023
-
Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço unitário, para execução da Obra de Revitalização da Praça Marcos Rubim - Cachorródromo (Área 095/16) conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 004/2023Processo Administrativo: 23.0.000015279-0
Situação:
Deserta
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURALOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de TP nº 004/2023 – doc. SEI nº 22708023
Projeto Básico – doc. SEI nº 22593037
Orçamento/Cronograma – doc. SEI nº 22604845
Levantamentos/Projetos - doc. SEI n.º 22282419, 22282508, 22282552 e 22282641
Memoriais descritivos/Manuais - doc. SEI n.º 22463048
Atendimento ou Dispensa art. 4º da Lei Municipal 12.827/2021 - doc. SEI n.º 22466590
Publicações
Aviso de Abertura de Licitação
DOPA 10/04/2023
Ata de Abertura de Licitação - doc. SEI n.º 23352481
DOPA 28/04/2023 - RESULTADO DE JULGAMENTO
Termo de Homologação - doc. SEI n.º 23382248
- TOMADA DE PREÇOS 001/2023
-
Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço unitário, para Obras de Revitalização na Praça Inácio Antônio da Silva área 236/03 e Praça Paula Maciel de Oliveira área 228/02 - Academia de Ginástica ao ar livre, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 001/2023Processo Administrativo: 23.0.000013745-6
Situação:
Fracassada
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURALOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de TP nº 001/2023 – doc. SEI nº 22652590
Projeto Básico – doc. SEI nº 22256629
Orçamento/Cronograma – doc. SEI nº 22256709
Levantamentos/Projetos - doc. SEI n.º 22261949, 22261987, 22262003, 22262028, 22262109 e 22262390
Atendimento ou Dispensa art. 4º da Lei Municipal 12.827/2021 - doc. SEI n.º 22262932
Publicações
Aviso de Abertura de Licitação
DOPA 17/03/2023
Ata de Abertura de Licitação - doc. SEI n.º 23019221
Ata de Julgamento de Habilitação - doc. SEI n.º 23104793
DOPA 12/04/2023 - RESULTADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
Ata de Julgamento de Recurso - doc. SEI n.º 23353327
DOPA 09/05/2023 - RESULTADO DE JULGAMENTO
Termo de Homologação - doc. SEI n.º 23507613
2022
- TOMADA DE PREÇOS 057/2022
-
Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço global, para elaboração de Levantamentos, Inspeções, Prospecções, Laudos Técnicos Conclusivos, Projetos Executivos de Arquitetura, Instalações Elétricas, novo SPDA, PPCI, Impermeabilizações e Instalações Pluviais, Recuperação de Estruturas e Revestimentos, e Atualização de Sistemas Mecânicos, com Orçamentos de todas as especialidades para Obras de Recuperação e Conservação do PAÇO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 057/2022
Processo Administrativo: 22.0.000151872-4
Situação:
Deserta
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA
LOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de TP nº 057/2022 – doc. SEI nº 22360722
Projeto Básico – doc. SEI nº 21550600
Orçamento/Cronograma – doc. SEI nº 21551330
Levantamentos/Projetos 1 – doc. SEI nº 21550642
Levantamentos/Projetos 2 – doc. SEI nº 21550899
Levantamentos/Projetos 3 – doc. SEI nº 21550973
Levantamentos/Projetos 4 – doc. SEI nº 21551127
Publicações
Aviso de Abertura de Licitação
DOPA 13/02/2023
Ata de Abertura de Licitação - doc. SEI n.º 22478769
DOPA 28/02/2023 - RESULTADO DE JULGAMENTO
Termo de Homologação - doc. SEI n.º 22515753
- TOMADA DE PREÇOS 056/2022
-
Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço global, para Execução das Obras de Construção do Centro de Triagem – POA QUE DOA conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 056/2022
Processo Administrativo: 22.0.000130223-3
Situação:
Homologada
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA
LOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de TP nº 056/2022 – doc. SEI nº 21757507
Projeto Básico – doc. SEI nº 21413211
Orçamento/Cronograma – doc. SEI nº 21327495
Levantamentos/Projetos 1 – doc. SEI nº 21007289
Levantamentos/Projetos 2 – doc. SEI nº 21117078
Levantamentos/Projetos 3 – doc. SEI nº 21268866
Levantamentos/Projetos 4 – doc. SEI nº 20855016
Levantamentos/Projetos 5 – doc. SEI nº 20853963
Publicações
Aviso de Abertura de Licitação
DOPA 06/02/2023
Ata de Abertura de Licitação - doc. SEI n.º 22456653
Ata de Julgamento de Habilitação - doc. SEI n.º 22489551
DOPA 28/02/2023 - RESULTADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
Ata de Abertura de Proposta - doc. SEI n.º 22517345
Ata de Julgamento de Proposta - doc. SEI n.º 22534794
DOPA 02/03/2023 - RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA
Termo de Homologação - doc. SEI n.º 22589512
- TOMADA DE PREÇOS 055/2022
-
Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço unitário, para execução da drenagem e bombeamento do esgoto pluvial do campo de futebol do CECOPAM, localizado na Rua Arroio Grande, 50, Bairro Cavalhada, Porto Alegre/RS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 055/2022Processo Administrativo: 18.0.000094606-7
Situação:
Deserta
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURALOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de TP nº 055/2022 – doc. SEI nº 21540650
Projeto Básico – doc. SEI nº 21439470
Orçamento/Cronograma – doc. SEI nº 21451130
Projetos - doc. SEI n.º 12225017, 12225023, 12225027, 12225031, 12225040, 12842919, 12225017, 12225023 e 12225027
Memoriais descritivos - doc. SEI n.º 12225036
Atendimento ou Dispensa art. 4º da Lei Municipal 12.827/2021 - doc. SEI n.º 21225175
Publicações
Aviso de Abertura de Licitação
DOPA 23/12/2022
Ata de Abertura de Licitação - doc. SEI n.º 21999443
DOPA 13/01/2023 - RESULTADO DE JULGAMENTO
Termo de Homologação - doc. SEI n.º 22009215
- TOMADA DE PREÇOS 054/2022
-
Objeto: Contratação de empresa de Engenharia e/ou Arquitetura, pelo regime de empreitada por preço global, para elaboração de Projetos de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI), Licenciamento, Executivos e Complementares, apontados por este, como necessários à obra e licenciamento completo junto ao CBMRS, para os seguintes prédios, no Município de Porto Alegre, nos Lotes abaixo discriminados, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos:
LOTE 1 - HPS (16.553,24m²)
LOTE 2 - CS SANTA MARTA (6.721,46m²) e SEDE (3.423,54m²)
LOTE 3 - CS CAMAQUÃ (766,73m²) , US NAVEGANTES (1.668,74m²) e DVS (2.667,75m²)
LOTE 4 - COMPLEXO INTEGRADO: PACS, US MOABE CALDAS e US vila dos Comerciários (13.915,16m²)
LOTE 5 - IAPI (19.289,09m²)
Licitação: Tomada de Preços 054/2022Processo Administrativo: 22.0.000137214-2
Situação:
Homologada
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURALOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de TP nº 054/2022 – doc. SEI nº 21754136
Edital de TP n.º 054/2022 - doc. SEI n.º 22002183 - ATUALIZADO
Projeto Básico – doc. SEI nº 21394468
Orçamento/Cronograma LOTE 01 – doc. SEI nº 21419910
Orçamento/Cronograma LOTE 02 – doc. SEI nº 21419960
Orçamento/Cronograma LOTE 03 – doc. SEI nº 21419985
Orçamento/Cronograma LOTE 04 – doc. SEI nº 21420053
Orçamento/Cronograma LOTE 05 – doc. SEI nº 21420081
Dispensa art. 4º da Lei Municipal 12.827/2021 - doc. SEI n.º 21343012
Publicações
Aviso de Abertura de Licitação
DOPA 29/12/2022
Ata de julgamento de Impugnação GUSTAVO RAMOS - doc. SEI n.º 21922916
DOPA 11/01/2023 - JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
Ata de Julgamento de Impugnação SPADER - doc. SEI n.º 21999217
DOPA 13/01/2023 - JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
DOPA 16/01/2023 - ALTERAÇÃO DE EDITAL E DE DATA DE ABERTURA
Ata de julgamento de Impugnação GUSTAVO RAMOS 2 - doc. SEI n.º 22035703
DOPA 19/01/2023 - JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
Ata de julgamento de Impugnação RUPP - doc. SEI n.º 22128254
Ata de julgamento de Impugnação AZEVEDO - doc. SEI n.º 22167751
Ata de julgamento de Impugnação DI PISA - doc. SEI n.º 22225921
DOPA 03/02/2023 - JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL - RUPP
DOPA 03/02/2023 - JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL - AZEVEDO
DOPA 03/02/2023 - JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL - DI PISA
Ata de Abertura de Licitação - doc. SEI n.º 22251656
Ata de julgamento de Habilitação - doc. SEI n.º 22345438
DOPA 14/02/2023 - Resultado de Julgamento de Habilitação
DOPA 24/02/2023 - INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
Ata de Julgamento de Recurso - doc. SEI n.º 22760408
DOPA 20/03/2023 - RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO
Ata de Abertura de Propostas - doc. SEI n.º 22826013
Ata de Julgamento de Propostas - doc. SEI n.º 23404370
DOPA 03/05/2023 - RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA
Termo de Adjudicação e Homologação - doc. SEI n.º 23567481
- TOMADA DE PREÇOS 052/2022
-
Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço global, para Contratação de Empresa de Engenharia e/ou Arquitetura para Análise de Solo, elaboração de Projeto Executivo Estrutural e de Fundações, PPCI, SPDA, Compatibilização entre Projetos, Orçamento e Cronograma Físico Financeiro para a Obra de Construção da nova Unidade de Saúde da Família Irmãos Maristas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 052/2022Processo Administrativo: 22.0.000112183-2
Situação:
Deserta
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURALOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de TP nº 052/2022 – doc. SEI nº 21373218
Projeto Básico – doc. SEI nº 21366801
Orçamento/Cronograma – doc. SEI nº 21006731
Projetos - doc. SEI n.º 21001876, 21001897, 21001917 e 21001972.
Publicações
Aviso de Abertura de Licitação
DOPA 30/11/2022
Ata de Abertura de Licitação - doc. SEI n.º 21689424
DOPA 20/12/2022 - RESULTADO DE JULGAMENTO
Termo de Homologação - doc. SEI n.º 21745225
- TOMADA DE PREÇOS 050/2022
-
Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço unitário, para Contratação de Empresa para execução de obra no Centro de Comunidade Restinga - CECORES, com recursos do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Estado e Lazer do Esporte e Lazer, nos termos do item 13 do Edital SEL nº 10/2021, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 050/2022Processo Administrativo: 22.0.000122389-9
Situação:
Homologado
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURALOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de TP nº 050/2022 – doc. SEI nº 21328346
Projeto Básico – doc. SEI nº 21326105
Orçamento/Cronograma – doc. SEI nº 20959922
Projetos - doc. SEI n.º 20609188, 20609232, 20609275, 20609335 e 20609377
Memoriais descritivos/Manuais - doc. SEI n.º 20609455
Publicações
Aviso de Abertura de Licitação
DOPA 25/11/2022
Ata de Abertura de Licitação - doc. SEI n.º 21632474
Ata de Julgamento de Habilitação - doc. SEI n.º 21775766
DOPA 27/12/2022 - RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
Ata de Abertura de Propostas - doc. SEI n.º 21902202
Ata de Julgamento de Propostas - doc. SEI n.º 21921983
DOPA 09/01/2023 - RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA
Termo de Homologação - doc. SEI n.º 22053728
- TOMADA DE PREÇOS 049/2022
-
Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço unitário, para Obra de Revitalização da Praça José Mariano de Freitas Beck - Cachorródromo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 049/2022Processo Administrativo: 22.0.000122063-6
Situação:
Homologada
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURALOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de TP nº 049/2022 – doc. SEI nº 21190023
Projeto Básico – doc. SEI nº 20837694
Orçamento/Cronograma – doc. SEI nº 20892924
Projetos - doc. SEI n.º 20707586, 20709283 e 20709301
Dispensa art. 4º da Lei Municipal 12.827/2021 - doc. SEI n.º 20719209
Publicações
Aviso de Abertura de Licitação
DOPA 11/11/2022
Ata de Abertura de Licitação - doc. SEI n.º 21457136
Ata de Julgamento de Habilitação - doc. SEI n.º 21495996
DOPA 06/12/2022 - RESULTADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
Ata de Abertura de Proposta - doc. SEI n.º 21538298
Ata de Julgamento de Proposta - doc. SEI n.º 21604187
DOPA 14/12/2022 - RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA
Termo de Homologação - doc. SEI n.º 21688014
- TOMADA DE PREÇOS 048/2022
-
Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia e/ou Arquitetura para elaboração de Orçamento e Cronograma Físico Financeiro para a Reforma geral do 2º pavimento do bloco C, do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 048/2022
Processo Administrativo: 22.0.000124794-1
Situação:
Homologada
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURALOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de TP nº 048/2022 – doc. SEI nº 22042252
Projeto Básico – doc. SEI nº 20909029
Orçamento/Cronograma – doc. SEI nº 20871152
Levantamentos/ Projetos – doc. SEI nº 20896694, 2896755, 20896798, 20896839, 20896880
Memoriais descritivos/ Manuais – doc. SEI nº 20896925
Dispensa art. 4º da Lei Municipal 12.827/2021 - doc. SEI n.º 20895328
Publicações
Aviso de Abertura de Licitação
DOPA 24/01/2022
Ata de Julgamento de Habilitação - doc. SEI n.º 22321829
DOPA 14/02/2023 - Resultado de Julgamento de Habilitação
DOPA 16/02/2023 - Resultado de Julgamento de Habilitação - Retificação
DOPA 22/02/2023 - INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
Ata de Julgamento de Recurso - doc. SEI n.º 22616331
DOPA 15/03/2023 - RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO
Ata de Abertura de Proposta - doc. SEI n.º 22748847
Ata de Julgamento de Proposta - doc. SEI n.º 22754929
DOPA 20/03/2023 - RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA
Termo de Adjudicação e Homologação - doc. SEI n.º 22812966
- TOMADA DE PREÇOS 047/2022
-
Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço unitário, para Obras de Revitalização na Praça Inácio Antônio da Silva área 236/03 e Praça Paula Maciel de Oliveira área 228/02 - Academia de Ginástica ao ar livre, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 047/2022Processo Administrativo: 22.0.000127209-1
Situação:
Deserta
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURALOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de TP nº 047/2022 – doc. SEI nº 20879979
Projeto Básico – doc. SEI nº 20857214
Orçamento/Cronograma – doc. SEI nº 20871412
Projetos - doc. SEI n.º 20767656, 20767721, 20767819, 20767848, 20767910 e 20767977
Publicações
Aviso de Abertura de Licitação
DOPA 09/11/2022
Ata de Abertura - doc. SEI n.º 21417397
DOPA 30/11/2022 - RESULTADO DE JULGAMENTO
Termo de Homologação - doc. SEI n.º 21475408
- TOMADA DE PREÇOS 046/2022
-
Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço unitário, para a execução da Obra de Revitalização da Praça Área 183/03 Restinga – Telamento da Quadra Esportiva, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 046/2022Processo Administrativo: 22.0.000123483-1
Situação:
Homologada
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURALOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de TP nº 046/2022 – doc. SEI nº 20868641
Projeto Básico – doc. SEI nº 20812609
Orçamento/Cronograma – doc. SEI nº 20857469
Projetos - doc. SEI n.º 20693674, 20694013, 20694080, 20694168, 20694231 e 20694283
Dispensa art. 4º da Lei Municipal 12.827/2021 - doc. SEI n.º 20695729
Publicações
Aviso de Abertura de Licitação
DOPA 08/11/2022
Ata de Abertura de Licitação - doc. SEI n.º 21379024
Ata de Julgamento de Habilitação - doc. SEI 21411308
DOPA 30/11/2022 - RESULTADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
Ata de Abertura de Proposta - doc. SEI n.º 21451679
Ata de Julgamento de Proposta - doc. SEI n.º 21509641
DOPA 07/12/2022 - RESULTADO DE JULGAMENTO
Termo de Homologação - doc. SEI n.º 21579904
- TOMADA DE PREÇOS 043/2022
-
Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço unitário, para contratação de empresa para prestação de serviços de inspeção especial e projeto de recuperação estrutural no Viaduto Imperatriz Leopoldina, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 043/2022Processo Administrativo: 22.0.000112433-5
Situação:
Homologada
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURALOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de TP nº 043/2022 – doc. SEI nº 20748748
Projeto Básico – doc. SEI nº 20534672
Orçamento/Cronograma – doc. SEI nº 20486949
Publicações
Aviso de Abertura de Licitação
DOPA 20/10/2022
Resposta pedido de esclarecimento - doc. SEI n.º 20996725
Ata de Abertura de Licitação - doc. SEI n.º 21130961
Ata de Julgamento de Habilitação - doc. SEI n.º 21175659
DOPA 10/11/2022 - RESULTADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
DOPA 11/11/2022 - RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO
Ata de Abertura de Propostas - doc. SEI n.º 21349915
Ata de Julgamento de Propostas - doc. SEI n.º 21436882
DOPA 01/12/2022 - RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA
Termo de Homologação - doc. SEI n.º 21637009
Oficio Econômica Engenharia - doc. SEI n.º 21865062
Reversão Homologação - doc. SEI n.º 21955772
DOPA 20/01/2023 - RESULTADO DE JULGAMENTO
Termo de Adjudicação e Homologação - doc. SEI n.º 22095146
- TOMADA DE PREÇOS 042/2022
-
Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço unitário, para a execução da Obra de Revitalização da Praça Marcos Rubim - Cachorródromo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 042/2022Processo Administrativo: 22.0.000095411-3
Situação:
Deserta
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURALOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de TP nº 042/2022 – doc. SEI nº 20879998
Projeto Básico – doc. SEI nº 20450591
Projeto - doc. SEI n.º 19867972
Orçamento/Cronograma – doc. SEI nº 20452024
Dispensa Art. 4 da Lei 12.827/2021 - doc. SEI n.º 19966692
Memoriais Descritivos/Manuais - doc. SEI n.º 19884397, 19884447, 19884478, 19884509, 19927382
Memória de Cálculo do quantitativo - doc. SEI nº 19909867
Publicações
Aviso de Abertura de Licitação
DOPA 20/10/2022
Ata de Abertura de Licitação - doc. SEI n.º 21153181
DOPA 10/11/2022 - RESULTADO DE JULGAMENTO
Termo de Homologação - doc. SEI n.º 21198488
- TOMADA DE PREÇOS 041/2022
-
Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço global, para elaboração de Levantamentos, Inspeções, Prospecções, Laudos Técnicos Conclusivos, Projetos Executivos de Arquitetura, Instalações Elétricas, novo SPDA, PPCI, Impermeabilizações e Instalações Pluviais, Recuperação de Estruturas e Revestimentos, e Atualização de Sistemas Mecânicos, com Orçamentos de todas as especialidades para Obras de Recuperação e Conservação do PAÇO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 041/2022Processo Administrativo: 22.0.000111374-0
Situação:
Fracassada
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURALOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de TP nº 041/2022 – doc. SEI nº 20509966
Projeto Básico – doc. SEI nº 20275751
Orçamento/Cronograma – doc. SEI nº 20322652
Dispensa Art. 4 da Lei 12.827/2021 - doc. SEI n.º 20294599
Levantamentos e Projetos - doc. SEI 20275739 e 20275744
Memoriais Descritivos/Manuais - doc. SEI n.º 20275720 e 20275607
Publicações
Aviso de Abertura de Licitação
DOPA 07/10/2022
Ata de Abertura de Licitação - doc. SEI n.º 20992263
Ata de Julgamento de Habilitação - doc. SEI n.º 21024595
DOPA 31/10/2022 - RESULTADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
Ata de Julgamento de Recurso - doc. SEI n.º 21213397
DOPA 17/11/2022 - RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO DE HABILITAÇÃO E RESULTADO DA LICITAÇÃO
Termo de Homologação - doc. SEI n.º 21284299
- TOMADA DE PREÇOS 040/2022
-
Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço global, para ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO ESTRUTURAL E PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA CHAMINÉ DA USINA DO GASÔMETRO conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 040/2022Processo Administrativo: 21.0.000077052-0
Situação:
Deserta
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURALOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de TP nº 040/2022 – doc. SEI nº 20407599
Projeto Básico – doc. SEI nº 20391055
Orçamento/Cronograma – doc. SEI nº 19480487
Publicações
Aviso de Abertura de Licitação
DOPA 14/09/2022
Ata de Abertura de Licitação - doc. SEI n.º 20671795
DOPA 04/10/2022 - RESULTADO DE JULGAMENTO
Termo de Homologação - doc. SEI n.º 20694075
- TOMADA DE PREÇOS 039/2022
-
Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço global, para contratação de serviços para Substituição das janelas, recuperação do piso e redimensionamento da drenagem na EMEI Valneri Antunes, situada na Estrada Martim Félix Berta, n° 2353, Bairro Mário Quintana, nesta Capital, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 039/2022Processo Administrativo: 21.0.000018570-9
Situação:
Deserta
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURALOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de TP nº 039/2022 – doc. SEI nº 20604081
Projeto Básico – doc. SEI nº 20527493
Orçamento/Cronograma – doc. SEI nº 20236493
Publicações
Aviso de Abertura de Licitação
DOPA 29/09/2022
Ata de Abertura de Licitação - doc. SEI n.º 20847845
DOPA 19/10/2022 - RESULTADO DE JULGAMENTO
Termo de Homologação - doc. SEI n.º 20906656
- TOMADA DE PREÇOS 037/2022
-
Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço unitário, para obra de execução de Ponte sobre o Arroio Mauá, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 037/2022Processo Administrativo: 22.0.000095752-0
Situação:
Homologada
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURALOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de Tomada de Preços nº 037/2022 – doc. SEI nº 20261362
Projeto Básico – doc. SEI nº 19837548
Levantamentos/Projetos - doc SEI n.º 19837345
Orçamento/Cronograma – doc. SEI nº 20160059
Dispensa dos incisos do Art. 4º da Lei 12.827/2021 - doc SEI n.º 19926637 e 19950581
Manual de Uso do Orçamento
Relatório de Investigação Geotécnica – doc. SEI nº 20410815
PublicaçõesAviso de Abertura de Licitação
DOPA 05/09/2022
Ata de Abertura de Licitação - doc. SEI n.º 20536675
Ata de Julgamento de Habilitação - doc. SEI n.º 20542533
DOPA 23/09/2022 - Resultado de Julgamento de Habilitação
Ata de Abertura de Proposta - doc. SEI n.º 20577639
Ata de Julgamento de Proposta - doc. SEI n.º 20631632
DOPA 30/09/2022 - RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA
Termo de Homologação - doc. SEI n.º 20668152
- TOMADA DE PREÇOS 035/2022
-
Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço unitário, para execução de obra de reforma do Ginásio Municipal Osmar Fortes Barcellos – Tesourinha (primeira etapa), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 035/2022Processo Administrativo: 22.0.000087626-0
Situação:
Homologada
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURALOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de Tomada de Preços nº 035/2022 – doc. SEI nº 20161379
Projeto Básico – doc. SEI nº 20145308
Levantamentos/Projetos - doc SEI n.º 19860854, 19860858, 1980859, 19860861, 19860864 e 19860867
Memorial Descritivo - doc. SEI n.º 19860842
Orçamento/Cronograma – doc. SEI nº 19633335
Manual de Uso do Orçamento
PublicaçõesAviso de Abertura de Licitação
DOPA 26/08/2022
DOPA 31/08/2022 - ALTERAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DE TOMADA DE PREÇOS
Ata de Abertura de Licitação - 20500840
Ata de Julgamento de Habilitação - doc SEI n.º 20500645
DOPA 21/09/2022 - RESULTADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
Ata de Abertura de Propostas - doc. SEI n.º 20664956
Ata de Julgamento de Propostas - doc. SEI n.º 20702852
DOPA 05/10/2022 - RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA
Termo de Adjudicação e Homologação - doc. SEI n.º 20856803
- TOMADA DE PREÇOS 034/2022
-
Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço unitário, para a elaboração dos Projetos Executivos das obras de infraestrutura e pavimentação das vias elencadas por meio do Orçamento Participativo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 034/2022Processo Administrativo: 22.0.000081029-4
Situação:
Homologada
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA
LOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de Tomada de Preços nº 034/2022 – doc. SEI nº 20136674
Projeto Básico – doc. SEI nº 19911996 e 19912168
Orçamento/Cronograma – doc. SEI nº 19922164
Memória de Cálculo - doc. SEI n.º 19912398
Manual de Uso do Orçamento
PublicaçõesAviso de Abertura de Licitação
DOPA 25/08/2022
Ata de abertura de Licitação - doc SEI n.º 20390452
Ata de Julgamento de Habilitação - doc. SEI n.º 20448688
DOPA 16/09/2022 - RESULTADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
Ata de Abertura de Propostas - doc. SEI n.º 20634934
Ata de Julgamento de Propostas - doc. SEI n.º 20714710
DOPA 06/10/2022 - RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA
Recurso AVANTEC - doc. SEI n.º 20744936
DOPA 10/10/2022 - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Contrarrazões COLLA & DALLEGRAVE - doc. SEI n.º 20909801
Ata de Julgamento de recurso - doc. SEI n.º 20974190
DOPA 26/10/2022 - RESULTADO DE JULGAMENTO
Termo de Homologação - doc. SEI n.º 20989261
- TOMADA DE PREÇOS 033/2022
-
Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço unitário, para Inspeção Especial e Projeto de Recuperação Estrutural no Viaduto Jorge Alberto Mendes Ribeiro, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 033/2022Processo Administrativo: 22.0.000042171-9
Situação:
Homologada
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURALOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de Tomada de Preços nº 033/2022 – doc. SEI nº 20206359
Projeto Básico – doc. SEI nº 19725505
Orçamento/Cronograma – doc. SEI nº 19923281
Dispensa acerca do art. 4º da Lei Municipal 12.827/2021 - doc SEI n.º 19931006
Manual de Uso do Orçamento
PublicaçõesAviso de Abertura de Licitação
DOPA 30/08/2022
Ata de Abertura de Licitação - doc SEI n.º 20455955
Ata de Julgamento de Habilitação - doc SEI n.º 20549064
DOPA 26/09/2022 - RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
Ata de Abertura de Proposta - doc. SEI n.º 20586670
Ata de Julgamento de Proposta - doc. SEI n.º 20636888
DOPA 30/09/2022 - RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA
Termo de Homologação - doc. SEI n.º 20670365
- TOMADA DE PREÇOS 032/2022
-
Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço global, para elaboração de Projeto Executivo de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), incluindo Dispositivos de Proteção Contra Surtos de Tensão (DPS), para as edificações que compõem o HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO DE PORTO ALEGRE (HPS), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 032/2022Processo Administrativo: 22.0.000067229-0
Situação:
Homologada
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURALOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de Tomada de Preços nº 032/2022 – doc. SEI nº 20494672
Projeto Básico – doc. SEI nº 20488703
Anexo Projeto Básico - doc. SEI n.º 19905342
Orçamento/Cronograma – doc. SEI nº 19926037
Dispensa acerca do art. 4º da Lei Municipal 12.827/2021 - doc. SEI n.º 19887062
Manual de Uso do Orçamento
PublicaçõesAviso de Abertura de Licitação
DOPA 22/09/2022
Ata de Abertura de Licitação - doc. SEI n.º 20771256
Ata de Julgamento de Habilitação - doc. SEI n.º 20848913
DOPA 18/10/2022 - RESULTADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
Ata de Abertura de Proposta - doc. SEI n.º 20906724
Ata de Julgamento de Proposta - doc. SEI n.º 20968251
DOPA 26/10/2022 - RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA
Termo de Homologação - doc. SEI n.º 21033672
- TOMADA DE PREÇOS 030/2022
-
Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço unitário, para Obras de Revitalização na Praça Sem Nome área (191/02), Praça Três Figueiras área (199/01) e Praça Jornalista Orlando Loureiro área (191/03) - Academia de Ginástica ao ar livre, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 030/2022Processo Administrativo: 22.0.000057724-7
Situação:
Homologada
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA
LOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de Tomada de Preços nº 030/2022 – doc. SEI nº 20051122
Projeto Básico – doc. SEI nº 20048210
Orçamento/Cronograma ATUALIZADO – doc. SEI nº 19620739
Manual de Uso do Orçamento
Levantamentos/Projetos - doc. SEI n.º 19250314, 19250389, 19250445, 19250640, 19250715, 19250984 e 19251066
Dispensa acerca do art. 4º da Lei Municipal 12.827/2021 - doc SEI n.º 19252038
PublicaçõesAviso de Abertura de Licitação
DOPA 22/08/2022
Resposta a Pedido de Esclarecimento – doc SEI n.º 20166179
Resposta a Pedido de Esclarecimento – doc SEI n.º 20205116
Ata de Abertura de Licitação - doc SEI n.º 20351961
Ata de Julgamento de Habilitação - doc SEi n.º 20396861
DOPA 13/09/2022 - RESULTADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
Ata de Abertura de Proposta - doc SEI n.º 20429966
Ata de Julgamento de Proposta - doc. SEI n.º 20633202
DOPA 30/09/2022 - RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA
Termo de Homologação - doc. SEI n.º 20670134
- TOMADA DE PREÇOS 029/2022
-
Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço global, para execução das Obras de Construção de edificação para o Centro de Triagem –POA QUE DOA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 029/2022Processo Administrativo: 21.0.000113748-1
Situação:
Deserta
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA
LOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de Tomada de Preços nº 029/2022 – doc. SEI nº 20119660
Projeto Básico – doc. SEI nº 20158630
Orçamento/Cronograma – doc. SEI n.º 19027427
Memorial Descritivo – doc. SEI n.º 18370172
Projetos Complementares - doc SEI n.º 18722460, 18732432, 18776276, 18732506, 18732546 e 18776276
Despacho dispensa dos incisos do Art. 4º da Lei 12.827/2021 - doc SEI n.º 18837149
Manual de Uso do Orçamento
PublicaçõesAviso de Abertura de Licitação
DOPA 05/09/2022
Ata de Abertura de Licitação - doc SEI n.º 20554680
DOPA 26/09/2022 - RESULTADO DE JULGAMENTO
Termo de Homologação - doc. SEI n.º 20582722
- TOMADA DE PREÇOS 028/2022
-
Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço unitário, para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO ESPECIAL E PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL NO VIADUTO IMPERATRIZ LEOPOLDINA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 028/2022Processo Administrativo: 22.0.000044792-0
Situação:
Deserta
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURALOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de Tomada de Preços nº 028/2022 – doc. SEI nº 19907960
Projeto Básico – doc. SEI nº 18813002
Orçamento/Cronograma – doc. SEI nº 191781044
BDI e Encargos Sociais - doc SEI n.º 19795116
Dispensa acerca do art. 4º da Lei Municipal 12.827/2021 - doc SEI n.º 19088394
Publicações
Aviso de Abertura de Licitação
DOPA 09/08/2022
Ata de Abertura de Licitação - doc SEI n.º 20208326
DOPA 30/08/2022 - RESULTADO DE JULGAMENTO
Termo de Homologação - doc SEI n.º 20284855
- TOMADA DE PREÇOS 027/2022
-
Objeto: Contratação de empresa ou consórcio, pelo regime de empreitada por preço unitário, para a ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS ELENCADAS POR MEIO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 027/2022Processo Administrativo: 22.0.000070854-6
Situação:
Homologada
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA
LOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de Tomada de Preços nº 027/2022 – doc. SEI nº 20004322
Projeto Básico – doc. SEI nº 19242376 e 19242349
Orçamento/Cronograma – doc. SEI nº 19922321
Manual de Uso do Orçamento
PublicaçõesAviso de Abertura de Licitação
DOPA 01/09/2022
Ata de Abertura de Licitação - doc. SEI n.º 20519022
Ata de Abertura Complementar - doc. SEI n.º 20542863
Ata de Julgamento de Habilitação - doc. SEI n.º 20597107
DOPA 28/09/2022 - RESULTADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
Ata de Abertura de Propostas - doc. SEI n.º 20749896
Ata de Julgamento de Propostas - doc. SEI n.º 20953830
DOPA 26/10/2022 - RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA
DOPA 28/10/2022 - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Ata de Julgamento de Recurso - doc. SEI n.º 21207859
DOPA 16/11/2022 - RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO DE PROPOSTA E DECLARAÇÃO DE LICITANTE VENCEDOR
Termo de Homologação - doc. SEI n.º 21257315
- TOMADA DE PREÇOS 026/2022
-
Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço unitário, para ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE UM PONTILHÃO – ESTRADA DO RINCÃO - BAIRRO BELÉM VELHO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 026/2022Processo Administrativo: 22.0.000052124-1
Situação:
Homologada
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA
LOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de Tomada de Preços nº 026/2022 – doc. SEI nº 19538369
Projeto Básico – doc. SEI nº 18407385
Orçamento/Cronograma – doc. SEI nº 19107191
Manual de Uso do Orçamento
PublicaçõesAviso de Abertura de Licitação
DOPA 08/08/2022
Ata de Abertura de Licitação - doc SEI n.º 20166382
Ata de Julgamento da Habilitação - doc SEI n.º 20186317
DOPA 29/08/2022 - RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
Ata de Abertura de Proposta - doc SEI n.º 20220714
Ata de Julgamento de Proposta - doc SEi n.º 20249868
DOPA 01/02/2022 - RESULTADO DE JULGAMENTO
Termo de Adjudicação e Homologação - doc SEI n.º 20304395
- TOMADA DE PREÇOS 025/2022
-
Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço unitário, para Contratação para Obras de Revitalização na Praça Inácio Antônio da Silva área 236/03 e Praça Paula Maciel de Oliveira área 228/02 - Academia de Ginástica ao ar livre, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 025/2022Processo Administrativo: 22.0.000064227-8
Situação:
Deserta
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURALOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de Tomada de Preços nº 025/2022 – doc. SEI nº 19881134
Projeto Básico – doc. SEI nº 19785315
Orçamento/Cronograma – doc. SEI nº 19283804
Manual de Uso do Orçamento
Levantamentos/Projetos - doc SEI n.º 19048780, 19049128, 19065297, 19065382, 19065518 e 19065660
Dispensa acerca do art. 4º da Lei Municipal 12.827/2021 - doc SEI n.º 1908349
PublicaçõesAviso de Abertura de Licitação
DOPA 09/08/2022
Ata de Abertura de Licitação - doc SEI n.º 20187958
DOPA 29/08/2022 - RESULTADO DE JULGAMENTO
Termo de Homologação - doc SEI n.º 20223429
- TOMADA DE PREÇOS 024/2022
-
Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço global, para a elaboração de laudos de avaliação estrutural, projeto executivo e orçamento para a Obras de Recuperação do CENTRO COMUNITÁRIO PRIMEIRO DE MAIO – localizado na Rua Camoati, 64 – Santa Maria Goretti, Porto Alegre - RS, CEP 91030-140, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 024/2022Processo Administrativo: 20.0.000092334-7
Situação:
Fracassada
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA
LOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de Tomada de Preços nº 024/2022 – doc. SEI nº 19437556
Projeto Básico – doc. SEI nº 19050229
Orçamento/Cronograma – doc. SEI nº 18966336
Manual de Uso do Orçamento
Dispensa do art. 4º da Lei Municipal 12.827/2021 - doc. SEI n.º 18990202
Publicações
Aviso de Abertura de Licitação
DOPA 25/07/2022
Ata de Abertura de Licitação - doc SEI n.º 19967090
Ata de Julgamento de Habilitação - doc SEI n.º 20042500
DOPA 17/08/2022 - RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABIILITAÇÃO
DOPA 29/08/2022 - RESULTADO DE JULGAMENTO
Termo de Homologação - doc SEI n.º 20223120
- TOMADA DE PREÇOS 023/2022
-
Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço unitário, para EXECUÇÃO DE OBRA NO CENTRO DE COMUNIDADE RESTINGA CECORES, com recursos oriundos de repasse do Estado do Rio Grande Do sul e recursos do Município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 023/2022Processo Administrativo: 22.0.000017426-6
Situação:
Deserta
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA
LOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de Tomada de Preços nº 023/2022 – doc. SEI nº 19282552
Projeto Básico – doc. SEI nº 19113005
Orçamento/Cronograma – doc. SEI nº 19289272
Manual de Uso do Orçamento
Memoriais Descritivos - doc SEI n.º 18970756
Projetos - doc SEI n.º 18987499, 18987583, 18987621, 18987659 e 18987689.
PublicaçõesAviso de Abertura de Licitação
DOPA 04/07/2022
Pedido de Esclarecimento CSM CONSTRUTORA SILVEIRA MARTINS LTDA - doc SEI n.º 19593415
Resposta Pedido de Esclarecimento - doc SEI n.º 19633461
Ata de Abertura - doc SEI n.º 19685417
DOPA 22/07/2022 - RESULTADO DE JULGAMENTO
Termo de Homologação - doc SEI n.º 19708038
- TOMADA DE PREÇOS 022/2022
-
Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço global, para Contratação de empresa de Arquitetura e Engenharia para a elaboração de Levantamentos, Inspeções, Prospecções, Laudos Técnicos Conclusivos, Projetos Executivos de Arquitetura, Instalações Elétricas, novo SPDA, PPCI, Impermeabilizações e Instalações Pluviais, Recuperação de Estruturas e Revestimentos, e Atualização de Sistemas Mecânicos, com Orçamentos de todas as especialidades para Obras de Recuperação e Conservação do PAÇO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 022/2022Processo Administrativo: 22.0.000048948-8
Situação:
Deserta
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA
LOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de Tomada de Preços nº 022/2022 – doc. SEI nº 19042896
Projeto Básico – doc. SEI nº 18991481
Orçamento/Cronograma – doc. SEI nº 18787186
Encargos Sociais/BDI – doc. SEI nº 18315917
Levantamentos e Projetos - doc SEI n.º 18315134, 18315234 e 18315273
Memoriais Descritivos - doc SEI n.º 18735007
Dispensa Art. 4º Lei 12.827/2021 - doc SEi n.º 18723588
PublicaçõesAviso de Abertura de Licitação
DOPA 27/06/2022
Ata de abertura de Licitação - doc SEI n.º 19585711
DOPA 15/07/2022 - RESULTADO DE JULGAMENTO
Termo de Homologação - doc SEI n.º 19610101
- TOMADA DE PREÇOS 021/2022
-
Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço unitário, para prestação de serviços de elaboração dos Projetos Executivos para a Construção da Cozinha Comunitária Vida Nova, no bairro Restinga, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 021/2022Processo Administrativo: 22.0.000038991-2
Situação:
Homologada
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA
LOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de Tomada de Preços nº 021/2022 – doc. SEI nº 18958329
Projeto Básico – doc. SEI nº 19017834
Orçamento/Cronograma – doc. SEI nº 19049982
Dispensa Art. 4º Lei 12.827/2021 - doc SEi n.º 18787471
PublicaçõesAviso de Abertura de Licitação
DOPA 21/06/2022
Impugnação Boski Engenharia - doc SEI n.º 19319717
Ata de Julgamento Impugnação - doc SEI n.º 19334677
DOPA 30/06/2022 - RESULTADO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO
Ata de Abertura de Licitação - doc SEI n.º 19533334
Ata de Julgamento de Habilitação - doc SEi n.º 19549358
DOPA 13/07/2022 - RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
DOPA 21/07/2022- INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DMS
Ata de Julgamento de Recurso - doc SEI n.º 19870659
DOPA 05/08/2022 - RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO
Ata de Abertura de Propostas - doc SEI n.º 19902572
Ata de Julgamento de Propostas - doc SEI n.º 20186434
DOPA 29/08/2022 - RESULTADO DE JULGAMENTO
Termo de Homologação - doc SEI n.º 20348989
- TOMADA DE PREÇOS 020/2022
-
Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço unitário, para execução de obra da ponte sobre o arroio Mauá, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 020/2022
Processo Administrativo: 22.0.000030889-0
Situação:
Deserta
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURALOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de Tomada de Preços nº 020/2022 – doc. SEI nº 18797993
Projeto Básico – doc. SEI nº 17957369
Orçamento/Cronograma – doc. SEI nº 17952891
Projetos Executivos - doc SEi n.º 17785114
Dispensa Art. 4º Lei 12.827/2021 - doc SEi n.º 17786395
Publicações
Aviso de Abertura de Licitação
DOPA 09/06/2022
Ata de Abertura de Tomada de Preços - doc SEI .º 19342477
DOPA 29/06/2022 - RESULTADO DE JULGAMENTO
Termo de Homologação - doc SEI n.º 19366252
- TOMADA DE PREÇOS 019/2022
-
Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço unitário, para Reforma do Ginásio Municipal Osmar Fortes Barcellos - Tesourinha, com recursos federais oriundos do Contrato de Repasse nº 890342/2019/MC/CAIXA, firmado pelo Município com o Ministério da Cidadania e contrapartida do município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 019/2022Processo Administrativo: 22.0.000029811-9
Situação:
Deserta
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA
LOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de Tomada de Preços nº 019/2022 – doc. SEI nº 18687423
Projeto Básico – doc. SEI nº 18695372
Orçamento/Cronograma – doc. SEI nº 18673249
Projetos Executivos - doc SEi n.º 18248148, 18248169, 18248169, 18248236, 18248246, 18248283 e 18248354
PublicaçõesAviso de Abertura de Licitação
DOPA 27/05/2022
Ata de Julgamento de Impugnação - doc SEI n.º 19027128
Ata de Abertura - doc SEI n.º 19161339
DOPA 15/06/2022 - RESULTADO DE JULGAMENTO
Termo de Homologação - doc. SEI n.º 19201455
- TOMADA DE PREÇOS 017/2022
-
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de recuperação e pintura das fachadas externas, respeitando os projetos do Paço Municipal de Porto Alegre, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. O fornecimento das tintas, conforme consta no item 3.7.5 do Projeto Básico, será de responsabilidade do Contratante.
Licitação: Tomada de Preços 017/2022Processo Administrativo: 21.0.000079413-6
Situação:
Homologada
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURALOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de Tomada de Preços nº 017/2022 – doc. SEI nº 18487169
Projeto Básico – doc. SEI nº 18056707
Orçamento/Cronograma – doc. SEI nº 18481243
Manual de Uso do Orçamento
Publicações
Aviso de Abertura de Licitação
DOPA 18/07/2022
Ata de Abertura de Licitação - doc SEI n.º 19869761
Ata de Julgamento de Habilitação- doc SEI n.º 19932473
DOPA 10/08/2022 - RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
Ata de Abertura de Proposta - doc SEI n.º 19952678
Ata de Julgamento de Proposta - doc SEI n.º 20072453
DOPA 19/08/2022 - RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA
Termo de Homologação - doc SEI n.º 20120513
- TOMADA DE PREÇOS 013/2022
-
Objeto: Contratação de empresa, pelo regime de empreitada por preço unitário, para Obra de Revitalização da Praça Romeu Ritter dos Reis - Academia ao ar livre, área (067/05) conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Licitação: Tomada de Preços 013/2022
Processo Administrativo: 22.0.000035365-9
Situação:
Homologada
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURALOCAL: Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DATA E HORÁRIO CONFORME AVISO DE ABERTURA.
Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta dos Licitantes deverão ser entregues na data e hora determinados, conforme a publicação do Aviso de Abertura do Edital, na Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na Rua Uruguai, 277, 11º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Edital e Anexos
Edital de Tomada de Preços nº 013/2022 – doc. SEI nº 19614972
Projeto Básico – doc. SEI nº 19605188
Orçamento/Cronograma – doc. SEI nº 19605229
Manual de Uso do Orçamento
Dispensa Art. 4º Lei 12.827/2021 - doc SEi n.º 17897751
Levantamentos/Projetos - doc SEI n.º 17897097, 17897193 e 17897223.
Publicações
Aviso de Abertura de Licitação
DOPA 20/07/2022
Ata de Abertura de Licitação - doc SEI n.º 19914833
Ata de Julgamento de Habilitação - doc SEI n.º 19940193
DOPA 10/08/2022 - RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
Ata de Abertura de Proposta - doc SEI n.º 19956817
Ata de Julgamento de Habilitação -doc SEI n.º 20022269
DOPA 16/08/2022 - RESULTADO DE JULGAMENTO
Termo de Homologação - doc SEI n.º 20081820
Contato
Unidade Permanente de Licitações da Diretoria de Licitações e Contratos (UPL-DLC) licitacoes@portoalegre.rs.gov.br
Pedidos de Esclarecimentos deverão ser encaminhados através do email da UPL-DLC.
Diretoria de Licitações e Contratos - DLC
Telefone: (051) 3289.1677
Avenida Uruguai, 277, 11º andar
Centro Histórico, Porto Alegre - RS
Horário: das 9h às 11h30 e das 14hmin às 17h
Status licitação: Em elaboração
Agendada
Em andamento
Homologada
Adjudicada
Revogada / Anulada / Deserta / Suspensa